Concursos y Licitaciones

Área Compras y Contrataciones


En esta sección encontrarás los pliegos vigentes y finalizados ofertados por la empresa.

NOTA: COVIARA se reserva el derecho de adjudicar no más de 2 (dos) obras por empresa.

CD 55e/21

Objeto: COVIARA convoca a la presentación de ofertas para la compra de Carpinterías para la ejecución de viviendas en Chamical – Pcia. de La Rioja. Precio de Referencia: $5.563.776,- IVA incluido.
Fecha Apertura prevista: 29 de setiembre de 2021 - 11 hs.
Procedimiento: Contratación Directa
Descargar Pliego

CD 54e/21

Objeto: COVIARA convoca a la presentación de ofertas para la compra de Placas de Fenólico y OSB, para la ejecución de viviendas en Chamical – Pcia. de La Rioja. Precio de Referencia: $8.300.000,- IVA incluido.
Fecha Apertura prevista: 29 de setiembre de 2021 - 13 hs.
Procedimiento: Contratación Directa
Descargar Pliego

CD 52e/21

Objeto: COVIARA convoca a la presentación de ofertas para la compra de Caños Estructurales y Chapas, para la ejecución de viviendas en Chamical – Pcia. de La Rioja. Precio de Referencia: $13.100.000,- IVA incluido.
Fecha Apertura prevista: 29 de setiembre de 2021 - 11 hs.
Procedimiento: Contratación Directa
Descargar Pliego

CD 51e/21

Objeto: COVIARA convoca a la presentación de ofertas para la compra de materiales y plegados, para la ejecución de viviendas en Chamical – Pcia. de La Rioja. Precio de Referencia: $12.800.000,- IVA incluido.
Fecha Apertura prevista: 28 de setiembre de 2021 - 11 hs.
Procedimiento: Contratación Directa
Descargar Pliego

CD 45/21

Convocatoria a la presentación de ofertas para ejecutar las siguientes tareas: “Ejecución de Bases – Proyecto Chamical” para la Base Aérea Chamical ubicada en la Provincia de la Rioja.
Fecha Apertura prevista: Martes 21 de setiembre de 2021 - 11.00hs.
Descargar Pliego Completo

CD 42/21

Obra: Equipamiento Muebles de Oficina ICFA Ciberdefensa.
Fecha de Apertura prevista: Miércoles 01 de septiembre de 2021 - 11:00 hs.
Procedimiento: Contratación directa.
Descargar Pliego
Circular 1
Circular 2

CD 41/21

IMPORTANTE: DESESTIMACIÓN DE OFERTA

Ref.: Expediente N°: EX-2021-72569791-APN-ACYC#COVIARA

Se informa que la Contratación Directa N°41 para la Adecuación del tercer piso del Edificio Técnico del Instituto Geográfico Nacional para el funcionamiento del Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas – Reparación de Ascensores, habiéndose presentado un solo oferente, la empresa HMS Ascensores que oferto un total de ($48.500,00) IVA incluido, lo que resulta un 86.76% inferior al presupuesto oficial, ha sido desestimada.

Obra: Ascensores ICFA Ciberdefensa

ANTICIPO FINANCIERO: hasta 40% contra entrega de garantía por el total del anticipo.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 días corridos.
VISITA A OBRA: Viernes 20 de agosto de 2021 a las 10:00 hs.
UBICACIÓN DE LA OBRA: Tercer piso del Edificio Técnico del Instituto Geográfico Nacional sito en Av. Cabildo 381, CABA.
FECHA DE APERTURA: viernes 27 de agosto de 2021 a las 11:00hs.

La presentación de las Ofertas deberán enviarse por correo electrónico o en sobre cerrado siendo responsabilidad del oferente la seguridad de la información presentada, hasta el día viernes 27 de agosto de 2021 a las 10:50.

Descargar Pliego

CD 40/21

IMPORTANTE: DESESTIMACIÓN DE OFERTA

Ref.: Expediente N°: EX-2021-72569038-APN-ACYC#COVIARA

Se informa que la Contratación Directa N°40 para la Adecuación del tercer piso del Edificio Técnico del Instituto Geográfico Nacional para el funcionamiento del Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas – Instalación Termomecánica, habiéndose presentado un solo oferente, la empresa IBASA que oferto un total de ($1.477.741,00) IVA incluido, lo que resulta un 54.36% mayor que el Presupuesto Oficial, ha sido desestimada.

Obra: Termomecánica ICFA Ciberdefensa.
Fecha de Apertura prevista: Viernes 27 de agosto de 2021 - 12:00 hs.
Visita a Obra: viernes 20 de agosto de 20201 a las 10:30 hrs.
Procedimiento: Contratación directa.
Descargar Pliego

LICITACIÓN PRIVADA N° 06/21

Objeto: Locación de la oficinas ubicadas en el Primer Piso del edificio de la calle Reconquista 385 – CABA. – U.F. N° 3 Superficie propia 161.92 m².
Visita prevista: Miércoles 18 de agosto de 2021- 11 hs.
Fecha Apertura: Jueves 26 de agosto de 2021 – 11.30 hs.
Procedimiento: Licitación Privada
Descargar Pliego

CD 43e/21

Obra: “Fabricación de 15 viviendas”, bajo sistemas de construcción modular industrializados metálicos, según las especificaciones técnicas (Pliego de Especificaciones Técnicas), en relación a
la obra que será emplazada en la localidad de Chamical, Provincia de la Rioja, en la BASE AEREA CHAMICAL para la Fuerza Aérea.
Plazo de finalización: 31/01/22
Fecha apertura prevista: Miércoles 04 de agosto de 2021 - 11.30hs.

Se adjunta pliego completo:

  • Nota Declaración de Contenido
  • Pliego de Bases y Condiciones Particulares
  • Modelo de Contrato
  • Declaraciones juradas e intereses
  • Pliego de Especificaciones Técnicas
  • Documentación Grafica
  • Lista de equipamiento y materiales que proveerá COVIARA
  • Resolución 5-E2018 CAT

Descargar Pliego

LICITACIÓN PRIVADA N° 08/21

Obra: Instituto de Ciberdefensa de la Fuerzas Armadas “ICFA”
Características: Equipamiento Informático para el 3° piso.
Plazo de Ejecución: 90 días corridos.
Visita a obra prevista: Jueves 29 de julio de 2021- 11 hs.
Fecha de apertura prevista: Jueves 05 de agosto de 2021 - 13 hs.
Procedimiento: Licitación Privada.
Descargar Pliego
Circular 1: ICFA - Equipamiento Informático
Circular 2
Circular 3

LICITACIÓN PRIVADA N° 07/21

Obra: Instituto de Ciberdefensa de la Fuerzas Armadas “ICFA” – Obra Civil
Características: Reparación, Mantenimiento y Adecuación para el 3° piso.
Plazo de Ejecución: 90 días corridos
Visita a obra prevista: Jueves 29 de julio de 2021- 10 hs.
Fecha de apertura prevista: Jueves 05 de agosto de 2021 - 11 hs.
Procedimiento: Licitación Privada
Descargar Pliego
Circular 1: ICFA - Obra Civil
Circular 2
Circular 3
Planos

CD 33e/21

IMPORTANTE: DESESTIMACIÓN DE OFERTA

Ref.: Expediente N° : EX-2021-62628488-APN-ACYC#COVIARA
Dictamen de evaluación año 2021 fecha 19/07/2021 Objeto: “Fabricación de viviendas” en relación a la obra que será emplazada en la Base Aérea Chamical, Pcia. de La Rioja. Esta Comisión Evaluadora considera desestimar la oferta de la firma Carlos Eduardo Pili, por ser el único oferente.

Obra: “Fabricación de viviendas” bajo el Sistema SCG 1887 (modulares CUBE), en relación a la obra que será emplazada en la Base Aérea Chamical, provincia de La Rioja.
Plazo de finalización: 31/12/21
Fecha de apertura prevista: Martes 13 de Julio de 2021 - 11.00hs.
Descargar Pliego
Listado de compras de materiales

LPriv 05/21

Obra: Apertura de Calles Chamical
Características: Apertura de calles - Proyecto Chamical.
Visita a obra prevista: 09, 10 y 11 de junio a las 11:00 hs., en la Base Aérea Chamical – Pcia. de La Rioja
Fecha Apertura prevista: martes 22 de junio de 2021 a las 11:00hs
Procedimiento: Licitación privada
Descargar Pliego
Circular 1
Circular 2
Preadjudicación

CD 23/21

Obra: Desmalezamiento y Desmonte Chamical.
Fecha Apertura prevista: Lunes 10 de abril de 2021- 14,00 hs.
Procedimiento: Contratación directa.
Nota de Invitación
Plano del Área de Intervención

CD 22/21

Obra: Demolición Chamical.
Fecha Apertura prevista: Lunes 10 de abril de 2021- 13,30 hs.
Procedimiento: Contratación directa.
Nota de Invitación
Plano del Área de Intervención
Descargar Pliego

CD 21/21

Obra: Proyecto Eléctrico Chamical.
Fecha Apertura prevista: Lunes 10 de abril de 2021- 13,00 hs.
Procedimiento: Contratación directa
Nota de Invitación
Plano de Implantación

CD 13/21

Obra: UNDEF – Refacción de las oficinas de Recursos Humanos, Seguridad e Higiene y
Secretaría de Administración.

Plazo de Ejecución: 60 días corridos
Visita a obra prevista: jueves 25 de marzo de 2021- 11,30 hs.
Fecha Apertura prevista: Lunes 05 de abril de 2021- 11,30 hs.
Procedimiento: Contratación directa
Descargar Pliego

CD 01/21

Obra: MINDEF- Edificio Libertador, Piso 13º contrafrente sur
Características: EQUIPAMIENTO.
Plazo de Ejecución: 45 días corridos
Visita a obra prevista: jueves 14 de enero de 2021- 11 AM
Fecha Apertura prevista: miércoles 20 de enero de 2021 - 11 hrs
Procedimiento: Contratación directa
Descargar Pliego

LPriv 01/21
Obra: Depósito Fiscal de la Defensa
Características: Ampliación y Remodelación
Plazo de Ejecución: 100 días corridos
Visita a obra prevista: miércoles 03 y jueves 04 de febrero de 2021- 10 AM
Fecha Apertura prevista: Miércoles 17 de febrero de 2021 - 11 Hrs
Procedimiento: Licitación privada
Descargar Pliego
Circular aclaratoria n° 1
Documentación Gráfica
Circular aclaratoria n° 2
Documentación grafica Reja de Piso

CD 05/21
Obra: Reparación general Edificio QUARTINO
Plazo de Ejecución: 40 días corridos
Visita a obra prevista: miércoles 03 y jueves 04 de febrero de 2021- 12 AM
Fecha Apertura prevista: Miércoles 17 de febrero de 2021 12:30hs.
Procedimiento: Contratación directa
Descargar Pliego
Circular aclaratoria

LPriv 02/21
Obra: IGN- Edificio ex imprenta, Av. Cabildo 381-CABA
Características: "Instalación Eléctrica"
Plazo de Ejecución: 90 días corridos
Visitas a obra previstas: 9 y 11 de febrero de 2021- 13 AM
Fecha Apertura prevista: 18/02/21 - 12:30 hrs
Procedimiento: Licitación privada
Descargar Pliego
Circular informativa n° 1
Circular informativa n° 2
Imagen Adjunta
Descargar Modelo de Contrato

LPriv 03/21
Obra: IGN- Edificio ex imprenta, Av. Cabildo 381-CABA
Características: "Reemplazo cubierta de techo"
Plazo de Ejecución: 45 días corridos
Visita a obra prevista: 9 y 11 de febrero de 2021- 11 AM
Fecha Apertura prevista: 18/02/21 - 11:00 hrs
Procedimiento: Licitación privada
Descargar Pliego
Circular informativa

LPriv 04/21
Obra: IGN- Edificio ex imprenta, Av. Cabildo 381-CABA
Características: "Obra Civil"
Plazo de Ejecución: 90 días corridos
Visita a obra prevista: 9 y 11 de febrero de 2021- 09:00 AM
Fecha Apertura prevista: 19/02/21 - 11:00 hrs
Procedimiento: Licitación privada
Descargar Pliego
Circular n° 1
Circular n° 2
Documentación gráfica
Circular n° 3
Solicitar más documentación gráfica a [email protected]
Descargar Modelo de Contrato

CD 06/21
Obra: IGN- Edificio ex imprenta, Av. Cabildo 381-CABA
Características: "Equipamiento"
Plazo de Ejecución: 90 días corridos
Visitas a obra previstas: 9 y 11 de febrero de 2021- 11 AM
Fecha Apertura prevista: 19/02/21 - 12:00 hrs
Procedimiento: Contratación directa
Descargar Pliego
Circular informativa n°1
Imagen
Circular informativa n°2
Imagen

CD 07/21
Obra: IGN- Edificio ex imprenta, Av. Cabildo 381-CABA
Características: "Instalación Termomecánica"
Plazo de Ejecución: 90 días corridos
Visita a obra prevista: 9 y 11 de febrero de 2021- 13 AM
Fecha Apertura prevista: 19/02/21 - 12:30 hrs
Procedimiento: Contratación directa
Descargar Pliego
Circular informativa